与开发商合同纠纷和解协议.docx

《与开发商合同纠纷和解协议.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《与开发商合同纠纷和解协议.docx（3页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、与开发商合同纠纷和解协议甲方（原告伸请人）：乙方（被告/被申请人）：鉴于甲乙双方于一年一月一日签订合同（下称“原合同）,约定：（具体合同目的及主要权利义务，如房屋买卖、工程承包、款项支付等）。因履行原合同过程中发生争议，具体纠纷为：（如逾期交房、工程质量不达标、工程款拖欠、产权证未按期办理等），争议金额涉及人民币（大写）元（）。双方曾于一年一月一日通过（如协商、调解等）方式尝试解决未果，现为彻底化解矛盾，避免诉讼程序，经平等协商达成和解。第一条和解内容1.1 经济补偿LLl乙方同意向甲方支付人民币（大写）元（）,作为纠纷一次性解决方案。该款项包含但不限于赔偿金、违约金、利息、律师费、诉讼费及其

2、他衍生费用。1.1.2支付方式:（如银行转账至甲方指定账户：开户行,账号;或分期支付，首期款元于一年一月日前支付，余款分期于一年一月日前付清）OLL3乙方应于付款同时向甲方开具合法有效票据（如收据、发票等）。1.2 非经济履行1.2.1 乙方应于年_月_日前完成以下事项：（如房屋质量整改并提交第三方检测合格报告、办理产权过户手续、修复施工缺陷等）。122整改/履行标准：（如符合建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013房屋实际交付与样板间一致等）。第二条双方义务2.1 甲方义务2.1.1 甲方应在收到乙方全部款项及完成非经济履行事项后日内，向法院/仲裁机构提交书面撤诉申请或撤回仲裁申

3、请，并配合乙方办理相关司法程序手续。2.1.2 甲方应签署收讫确认书及争议了结声明作为履约证明。2.2 乙方义务2.2.1 乙方未按约定支付款项或履行义务的，每逾期一日按未支付金额的（建议不超过0.05%）向甲方支付违约金；逾期超过一日的，甲方有权恢复原争议的法律程序。2.2.2 乙方应承担因履行本协议产生的税费、公证费、检测费等附加费用。第三条免责及权利放弃1 .双方确认：本协议履行完毕后，原合同项下权利义务即告终止，任何一方不得就原合同争议另行主张权利。2 .甲方明确放弃通过诉讼、仲裁、行政投诉等方式追究乙方与本协议约定以外的责任。第四条保密条款1 .双方应对本协议内容及履行过程严格保密，

4、未经对方书面同意不得向第三方披露，法律法规另有规定或司法机关强制要求的除外。2 .违反保密义务的一方应赔偿对方因此遭受的实际损失。第五条协议生效与变更1 .本协议自双方签字或盖章，且（如见证方签署、公证机关公证等，可选）后生效。2 .本协议未尽事宜由双方书面补充约定，补充条款与本协议具有同等效力。第六条其他约定1 .通知方式：与本协议相关的通知应以书面形式发送至本协议载明的地址，电子邮件、短信等电子数据视为有效送达方式。2 .争议解决：因本协议产生的争议，双方同意提交（如原合同约定的仲裁委员会或甲方所在地法院）管辖。3 .法律适用：本协议的订立、效力及解释均适用中华人民共和国法律。甲方（签字/盖章）：乙方（签字/盖章）：日期：年一月日日期：年一月日