2024年度国家开放大学电大本科《建设监理》考试通用题型（含答案）.docx

《2024年度国家开放大学电大本科《建设监理》考试通用题型（含答案）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2024年度国家开放大学电大本科《建设监理》考试通用题型（含答案）.docx（9页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、2024年度国家开放大学电大本科建设监理考试通用题型（含答案）学校:班级:姓名：考号:一、单选题（25题）1.项目业主与监理方的关系是OA.监督与被监督B.委托与被委托C.行政隶属D.没有任何关系2.下列关于合同仲裁说法有误的一项是OA.仲裁，也可称为公断B.仲裁须有仲裁协议C.若选择仲裁为解决纠纷的方式，终局栽决后，仍可以再向法院起诉D.终局栽决后，一方若不执行栽决，对方可向有管辖权的人民法院申请强制执行3 .根据我国现阶段的建设工程监理的工作特点，监理工程师合同管理的主要内容是（）A.建设工程施工合同的管理B.建设工程设计合同的管理C.建设工程监理合同的管理D.建设工程勘察合同的管理4 .

2、用来反映项目（尝付流动负债能力的指标是OA.投资利润率B流动比率C资产负债率D.速动比率5 .建设工程合同的形式通常应当采用（）A.买卖形式B.登记形式C口头形式D.书面形式6 .受建设单位委托为其提供管理和技术服务的独立法人或经济组织称为OA.工程勘察单位B.工程施工单位C工程设计单位D.工程监理单位7 .用来确定建设工程项目中所包含的各单位工程的施工顺序、施工时间及相互衔接关系的计划，称为OA.施工总进度计划B.项目投资计划C建设项目规划D.建设项目策划8 .受约人同意要约的意思表示指的是()A.邀约B.要约C.承诺D.保证9 .建筑工程中的“交钥匙合同”指的是OA.总包合同B.设计合同C

3、.施工合同D.设计一材料供应合同10 .完整的竣工资料应由承包商收集整理,经监理工程师及有关方面审查后，移交OA.设计单位B.咨询单位C.施工单位D.建设单位11 .总监理工程师签署工程款支付证书后，需报OA.建设单位B.建立单位C设计单位D.施工单位12 .合同依法成立后，在尚未履行或尚未完全履行的情况下，提前终止合同的效力，此种情况称为0A.合同解除B.合同变更C.合同签订D.合同履行13 .工程建设强度越大，斋投入的监理人员。A.越少B.越多C.不变D.无法确定14 .建设项目做出投资决策后，控制项目投资的关键就在于OA.勘察B.设计C装修D.施工15 .质量检验的F段有目视检查、量测检

4、查和实验检查等，其中对建筑物或构筑物的尺度尺寸、方位进行检验时，应采用OA.实验检查B.量测检查C目视检查D.不能确定16 .影响建设工程项目进度最大的干扰因素是OA.人为因素B.技术因素C设备与构配件因素D.水文地质与气象因素17 .要做好施工阶段的投资控制，仅从工程款支付上进行控制是不够的,还应从组织、经济、技术、合同等多方面共同采取措施来进行投资的控制，下列措施属于组织措施的是OA.在项目管理班子中落实投资控制的人员、任务分工和职能分工B.编制资金使用计划，确定、分解投资控制目标C.对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更D.参与合同修改、补充工作，着重考虑它对投资控制的影响18.工

5、程项目侦量控制即OA.为达到工程项目质量要求所采取的作业技术和活动B.为加快进度所采取的作业技术和活动24 .建设监理任务的受托方是()A.工程监理单位B.业主C设计单位D.勘察单位25 .在没有施工图的情况下,或虽有施工图而对工程的某些条件尚不完全清楚的情况下，不能比较精确地计算工程量，但又不使双方承担过大的风险，宜采用的合同形式是OA.固定总价合同B.计量估价合同C单价合同D.成本加酬金合同二、多选题(10题)26 .根据工程质量形成的时间阶段,施工阶段的质量控制可分为质量的事前控制、事中控制和事后控制，其中下列属于事前控制内容的有()A.确定质量标准，明确质量要求B.建立本项目的质量监理

6、控制体系C审查承建商的资质D.督促承建商建立并完善质量保证体系E.审查施工单位提交的施工组织设计或施工方案27 .导致投资偏差的原因可能有OA.物价上涨B.设计原因C业主原因D,法律法规更改E.施工原因28 .信息管理的环节主要有OA.信息收集B.信息加工整理C.信息传递D.信息储存E.信息使用29 .合同的三要素主要有()A.主体B.权利C.客体D.内容E.义务30 .监理规划审核的内容主要包括OA.监理范围、工作内容及监理目标B.项目监理机构C.工作计划D.工程质量、造价、进度控制方法E.监理工作制度31 .决策影响工程投资的主要因素有OA.项目的建设规模B.项目的建设水平C.建设地点D.

7、可行性研究及投资估算E.项目的监理单位32 .工程支付的条件包括OA.质量合格B.符合合同条件C承包商的工作使工程师满意D.变更项目必须有工程师的变更通知E.支付金额必须大于临时支付证书规定的域小限额33 .成本加酬金合同主要适用于开工前对工程内容尚不十分清楚的情况,在实践中的做法主要有OA.成本加固定百分数酬金B.成本加固定酬金C.成本加浮动酬金D.目标成本加奖罚E.固定总价34 .在工程项IJ的监理实践中，把监理人员分为。A总监理工程师B.总监理工程师代表C.专业监理工程师D.监理员E.监理员助理35 .建设工程的三大控制F1.标为OA.规模B.投资C.侦量D.进度E.美观三、简答题（2题

8、）36 .对某项工程的施工，业主通过公开招标方式选定了承包商。答订合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了30万定金。业主与承包商双方在施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和逑约责任等都作了具体约定。施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工IO天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工，承包商都及时向监理工程师提出了工期索赔申请，并提供了施工记录（I1.招标时对承包商的资侦审查的内容有哪些？2.监理工程师对两次索赔申请应如何处理？3.定金与预付款有什么区别？监理工程师判定承包商索赔成立的条

9、件是什么？37 .对某项工程的施工，业主通过公开招标方式选定了承包商。签订合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了30万定金。业主与承包商双方在施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天：主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工，承包商都及时向监理工程师提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。（I）定金与预付款有什么区别？（2）监理工程师判定承包商索赔成立的条件是什么？参考答案1.B2 .C3 .A4.B5 .D6 .D7 .

10、A8 .C9 .A10 .D11 .A12.A13.B14.C15.B16.A17.A18.A19.A20.C21.A22.B23.B24.A25.C26.BCDE27.ABCDE28.ABCDE29.ACD30.ABCDE31.ABCD32.ABCDE33.ABCD34.BCD35.BCD36 .第ImJ：对承包商资质审查的内容有:企业法人营业执照和资质证书、人员素质、设备和技术能力、财产状况、工程经验、企业信誉等。第2问：对第-次索赔（1）判定第一次索赔成立。因为：遇到文物时的停工应视为业主应承担的风险，不属于承包商的责任，工期索赔理由成立；承包商及时提供了证据资料；承包商及时提相互了索赔

11、申请。（2）监理工程师根据监理记录核实延误的天数。（3）监理工程师签发工期变更指令。对第二次索赔（1）判定第二次索赔不成立。因为施工机械故障造成工期延误是承包商自己的贡任，索赔无理由。（2）监理工程师应在收到索赔申请后28天内作出答复，表示索赔不成立。第31.11J：定金与预付款的区别：（I）目的不同。定金的目的是为了证明合同的成立和确保合同的履行：而预付款是为了解决承包商的工程准备和材料准备中的资金问题。（2）性质不同。定金是担保形式，是法律行为：而预付款是一种惯例，是约定俗成的习惯，不是法律行为。（3）处理不同。定金视合同履行情况有不同的法律后果:合同正常履行，定金返还：合同不履行，双方都

12、无过错，定金返还：支付定金的一方不履行合同，无权获得返还定金:收取定金的一方不履行合同，双倍返还定金。预付款在工程进度款中按比例以扣还的方式归还。第4问：监理工程师判定承包商索赔成立的条件：（I）承包商受到了实际损失或损害：（2）损失不是因承包商的过错造成；（3）损害也不是承包商应承担的风险造成：（4）承包商在合同规定的索赔时限内提出。37 .问题1：定金与预付款的区别：1）目的不同。定金的目的是为了证明合同的成立和确保合同的履行：而预付款是为了解决承包商的工程准备和材料准备中的资金问题。2）性质不同。定金是担保形式，是法律行为：而预付款是-种惯例，是约定俗成的习惯，不是法律行为。3）处理不同。定金视合同履行情况有不同的法律后果：合同正常履行，定金返还；合同不履行，双方都无过错，定金返还：支付定金的一方不履行合同，无权获得返还定金;收取定金的一方不履行合同，双倍返还定金。预付款在工程进度款中按比例以扣还的方式归还。问题2：监理工程师判定承包商索赔成立的条件：I）承包商受到了实际损失或损害：2）损失不是因承包商的过错造成；3）损害也不是承包商应承担的风险造成：4）承包商在合同规定的索赔时限内提出。