设计合同.docx

建筑设计协议（民用建设工程设计协议） 工程名称：工业厂房工程工程地点：市协议编号：2023-珠（西）-Oll（由设计人编填）设计证书等级：发包人：设计人：签订日期：年月日 中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：设计人:发包人委托设计人承担工业厂房工程设计，经双方协商一致，签订本协议。第一条本协议根据下列文献签订：1.1中华人民共和国协议法中华人民共和国建筑法建设工程勘察设计市场管理规定。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程同意文献。第二条本协议设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。序号分项目名称建设规模设计阶段及内容估算总投资（万元）费率%设计费（元）层数建筑面积（m2）方案初步设计施工图1厂房（包括厂房土建及装饰工程、自动喷淋及消火栓工程、给排水工程、消防自动报警工程、空气调整及净化空调、动力及照明工程）28500   0000.00包干2总图工程（包括红线内厂区围墙及道路、厂区绿化、给排水及电力系统工程）      注：详细设计范围以发包人与业主签订的总承包协议为准。                                                      第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文献:序号资料及文献名称份数提交日期有关事宜1计委立项批文1  2建设用地规划许可证3建设用地红线图1 4规划部门提供的设计要点1 5设计委托书及设计规定1 6工程地质勘察汇报1       第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文献:序号资料及文献名称份数提交日期有关事宜1建筑设计及总图规划方案3业主确认后7天 2建筑设计（单体）全套施工图方案审批后20天3总图施工图8施工图审批后15天                  第五条本协议设计收费为贰拾万元人民币（¥.00元）。设计费支付进度详见下表。付费次序占总设计费%付费额（元）付费时间（由交付设计文献所决定）第一次付费20%定金 本协议签订后三日内第二次付费75% 单体全套施工图出图后五天，内第三次付费5% 总图施工图出图后五天内                  阐明：1 .提交各阶段设计文献日勺同步支付各阶段设计费。2 .在提交最终一部分施工图的同步结清所有设计费，不留尾款。3 .实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。4 .本协议履行后，定金抵作设计费。第六条双方责任6.1 发包人责任：6.1.1 发包人按本协议第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文献，并对其完整性、对的性及时限负责，发包人不得规定设讨人违反国家有关原则进行设计。发包人提交上述资料及文献超过规定期限15天以内，设计人按协议第四条规定交付设计文献时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文献的时问o6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的）资料错误，或所提交资料作较大修改，以致导致设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订协议）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。在未签协议前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作,应按收费原则，对应支付设计费。6.1.3发包人规定设计人比协议规定期间提前交付设计资料及文献时，假如设计人可以做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。6.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等以便条件。6.1 .5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文献、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文献不得私自修改、复制或向第三人转让或用于本协议外日勺项目，如发生以上状况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。6.2 设计人责任：6.2.1设计人应按国家技术规范、原则、规程及发包人提出的设计规定，进行工程设计，按协议规定的进度规定提交质量合格的设计资料,并对其负责。6.2.2设计人采用的重要技术原则是：与本工程有关的现行国家设计规范通则及原则。6.2.3设计合理使用年限为50年。6.2.4设计人按本协议第二条和第四条规定日勺内容、进度及份数向发包人交付资料及文献。6.2.5设计人交付设计资料及文献后，按规定参与有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超过原定范围的内容做必要调整补充。设计人按协议规定期限交付设计资料及文献，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参与竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人合适收取征询服务费，收费额由双方约定。6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上状况并给发包人导致经济损失，发包人有权向设计人索赔。第七条违约责任：7.1在协议履行期间，发包人规定终止或解除协议，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，局限性二分之一时，按该阶段设计费的二分之一支付；超过二分之一时，按该阶段设计费的所有支付。7.2发包人应按本协议第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面告知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文献不审批或本协议项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。7.3设计人对设计资料及文献出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误导致工程质量事故损失，设计人除负责采用补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方约定为实际损失的1.5%。7.4由于设计人自身原因，延误了按本协议第四条规定的设计资料及设计文献日勺交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分O7.5协议生效后，设计人规定终止或解除协议，设计人应双倍返还定金。第八条其他8.1 发包人规定设计人派专人留驻施工现场进行配合与处理有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术征询服务协议。8.2 设计人为本协议项目所采用的国家或地方原则图，由发包人自费向有关出版部门购置。本协议第四条规定设计人交付的设计资料及文献份数超过工程设计收费原则规定的份数，设计人另收工本费。8.3 3本工程设计资料及文献中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人口勺设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。8.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸取承担有关设计任务的设计人参与。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。8. 5发包人委托设计人承担本协议内容之外的工作服务，另行支付费用。8.6由于不可抗力原因致使协议无法履行时，双方应及时协商处理。8.7本协议发生争议，双方当事人应及时协商处理。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由珠海市仲裁委员会仲裁。双方当事人未在协议中约定仲裁机构，事后又未达到仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。8.8本协议一式五份，发包人贰份，设计人贰份，建设行政主管部门立案壹份。8.9本协议经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。8.10本协议生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门立案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完协议规定的义务后，本协议即行终止。8.11本协议未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方承认时来往电报、会议纪要等，均为本协议构成部分，与本协议具有同等法律效力。8.12其他约定事项:发包人名称：设计人名称:（盖章）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）住 所：邮政编码：电 话：传 真：开户银行：银行帐号：建设行政主管部门立案：（盖章）立案号：立案日期： 年 月日（盖章）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）住 所：邮政编码：电 话：传 真：开户银行：银行帐号：鉴证意见：（盖章）经办人：鉴证日期： 年 月日尊敬的各位领导、各位评委:大家好。非常感谢院领导给我这个机会参与今天日勺护士长竞职。我叫XXX,今年33岁，护理本科学历，现任主管护师。XXXX年，我从卫生学校毕业后就来到医院，至今已在一线护理岗位上工作了23年。XX年，我顺利通过了自学考试高护专业的所有课程，获得了大学本科毕业证书。XX年，受护理部委派，我到XX进修，通过3个月的认真学习，我学到了先进的护理理念和护理技术，提高了自身素质，提高了业务水平，很好地增进了临床工作。20xx.20xx年，我持续两年被医院评为先进工作者。参与工作23年来，我亲身经历了医院日勺沧桑巨变，我为医院过去曾经的衰败感到痛心和焦急，也为医院今天的蒸蒸日上感到自豪和欣喜，更对医院愈加美好的明天充斥期待和向往。23年的一线工作经验，使我对精神科护理事业