施工合同.docx

施工合同施工介同15篇【集合】随着法律法规不断完善，人们越发重视台向，介同对我们的约束力越来越不可忽视，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障，那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以卜.是小编为大家整理的施工合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助.施工合同1甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）甲方承接工程施工,为保证工程按期、保质完成.司意由乙方组织作业班组对工程内乌桥港大桥、箱涵、盖板涵工程进行组织施工。为明确双方的权利和义务，甲乙双方本若精诚协作、互利互惠的原则，经双方友好协商，订立如卜施工合同，以资双方共同遵照执行。一、工程名称：二、工程地点:三、施工内容：1、乌桥港大桥除桩基工程、链坡外的所有设计图纸施工任务及工序（含砍桩头、搐制梁台座、存梁台、预制场场地硬化、转梁、龙门吊司机等）等工作并为完成上述工作提供所需的全部材料（永久性主材（愤制梁台座钢板钢筋、混凝土、钢较线、波纹管、锚具、支座、支座钢板、伸缩缝等）、模板、钢管除外八人工、机械（不含吊车、架梁设备、预制场龙门吊）等。2、乌桥港大桥桩基钢筋笼、卢测管制安并为完成上述工作提供所需的全部材料（永久性主材（钢筋、声测管）除外）、人工、机械（不含吊车）。3、本工程内所有圆管油、箱涵、盖板油设计图纸施工任务及工序等工作并为完成上述工作提供所需的全部材料（永久性主材（钢筋、混凝土、圆管涵）、模板、支架、钢管除外）、人工、机械（不含吊车）等.四、工程单价:1、本工程单价结尊时工程必按设计图纸计免，无设计图纸的按现场实际完成量计算。2、本工程实行大综合单价承包,即：钢筋单价含钢筋制安等费用，钢绞线单价含波经管制安、钢绞践制安张拉、孔道压浆等费用，混凝土含模板制安、支架搭拆、混凝土浇筑等费用，具体单价为：乌桥港大桥桩拈钢筋笼单价为550元/吨（如因甲方原因造成乙方工期延误时，甲乙双方协商，由甲方给予乙方一定的人工费补偿）、上下部结构钢筋单价为3、桥墩柱碎单价为270元3、桥墩相睑单价为270元/m3、桥肋板冷单价为270元/m3、桥台的碎单价为270元/m3、桥耳背墙碎单价为270元/m3、桥搭板险单价为80元/m3、桥空心板梁睑单价为310元/m3、桥线缝跄单价为230元/m3、桥护栏险单价为400元/m3、桥面铺装灶单价为200元/m3、箱洞（含盖板涵）碎单价为220元加3、箱洞（含盖板涵）钢筋单价为元/吨、圆管涵碎单价为120元加3（计算工程量时不含圆管涌木身混凝土数量：）、碎桩头单价为100元/个、空心板台座磴单价为元/个、存梁台台座磴单价为元/个、空心板梁转存单价为元/片、龙门吊司机工资为元/月。3、单价实行劳务承包，自负盈亏，永久性主材（钢筋、声测管、混凝土、钢校线、波纹管、锚具、支座、支座钢板、伸缩缝、IMI管涌八预制梁台座钢板钢筋、模板、支架、钢管由甲方负费提供，其余的所有材料、人工、机械（不含吊车、架梁设备、预制场龙门吊、）及工具由乙方负贡（注：各柒坑开挖由甲方负负，但乙方需提前一天通知甲方）。五、施工工期1、各项具体工程的开工、竣工时间以甲方实施性施工进度计划为准.如遇雷雨、人为不可抗拒的自然伙I素等影响，工期可相应顺延。2、乙方应根据工程施工需要进足劳力,并服从甲方根据I：程进展情况对劳力做出调整，如因乙方管理不善或因劳动力不足影响工程进度达不到工期要求，甲方有权对本合同范围内的施工任务进行分刈，直至将乙方消除出场，乙方不得违背并负全部责任.六、工程质1施工过程中,乙方必须认真执行施工设计图及规范的要求.使工程一次合格率达100%，质量满足验标合格要求，特别应做到如下几点：1、接受甲方技术人员及现场管理人员的指导：2、施工活动符合监理程序，所做工作需得到监理工程师质量合格的认定手续，否则按监理工程师的指示自我整改到令监理工程师满意的地步并取得签证手续：3、施工的过程及结果满足G公路桥涵施工技术规范UTGTF50-20）B,£福建省普通公路施工标准化指南、£公路工程质量检验评定标准（JTGF801-20）要求：4、对版量有争议时以公路桥涵施工技术规范（JTGTF50-20”、福建省普通公路施工标准化指南、公路工程质量检验评定标准UTGF80120）的条款由第二方认定：6、乙方应加强教育,提高全体员工的质量意识,科学安排,精心施工，并积极配企业主、监理工程师或甲方的质量检查，并无条件为此提供便利的条件：因乙方管理不力、操作不当问题导致达不到上述质量目标的，乙方应无条件在甲方要求的时间内进行返工直至达至质量验收标准，否则甲方不予验收计价，勒令不改者，甲方有权提前单方面解除合同，同时乙方负货承担由此给甲方造成的所有损失。7、乙方私自对混凝土进行加水,甲方发现一次将对乙方进行罚款500元。8、混凝土浇筑过程中如发现闪振捣不到位,造成质量问题不能使用的，乙方需全权负责由此造成的损失。七、双方贵任和义务（一）、甲方责任1、对业主负贡，并协同一切工程范围内的事务。2、提供施工图纸及施工方案，负贲技术指导工作，并在工程开工前做好技术交底、安全交底工作.3、负货测拯及施工放样并指导施工管理.4、正常施工时如果因群众干扰甲方出面协调处理.5、应经常对工程进行检测,有不符介要求的地方及时通知乙方修正处理。6、各基坑由甲方负责开挖。7、施工用水、用电由甲方负责.8、甲方负货原材料及时到位。9、双方商定的其他货任和义务。（二）、乙方贡任1、应全面履行甲方与业主签订的施工合同，服从甲方、监理工程师的管理。2、必须服从甲方管理人员的组织安排，认真按现行的施工规范、标准（包括安全规范）进行施工，如有违反，甲方有权对乙方进行处罚（包括经济处罚）。3、在施工前应对员工做好技术交底和安全交底,杜绝一切质量和安全事故的发生。4、积极配合甲方人员以及业主、监理人员的检查指导。5、乙主应绝对维护甲方的形象，加强员工的法律知识教育，保证其所属的员工遵纪守法,不得有赌博、偷窃等违法乱纪行为发生.6、承担所属人员、设备、材料的调遣、撤场等全部费用.7、若乙方在生产过程中由于违反各种规章制度而引起现场的安全事故，乙方负全部货任：并由此导致政府相关部门、业主与监理驻地办的处罚的由乙方自行负责,同时甲方将追究乙方责任。8、在施工中应听从甲方的统一指挥，自觉搞好和其他班组的关系,9、乙方不得随崽提出退场，如果因自身原因中途主动退场，视为乙方违约，因此造成甲方工程施工的一切损失由乙方赔偿.10.乙方内部发生劳资纠纷，甲方不承担任何货任，并追究乙方货任.同时甲方有权扣除乙方的工程款直接拨付工人工资。IK张拉设备必须向甲方提供含格的标定报告。12、双方商定的其他货任和义务。八、计量支付乙方本月完成工程款待次月甲方向业主计量完成后，由甲方向其支付70%,剩余工程款，经甲方验收合格后三个月内付清。九、其他事项1、未尽事宜经双方桃商另定补充怖议，补充协议与本合同具有同等法律效力.若有争议，双方本着互谅互让的精神协商解决，必要时可提交甲方底地合同仲裁机关仲裁，调解不成，由甲方属地法院裁决。2、本合同一式肆份，双方各执两份，自签订之起生效，双方权力义务履行完毕后失效。甲方:乙方：身份证号：身份证号：电话：电话：年月日签订地点：施工合同2甲方：乙方：甲乙双方为(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如卜Z一、工程概况1、工程名称：(地点名称)弱电综合布线系统2、工程地址：3、工程概况：金属桥架安奘、信息点管路安装、信息点布线及安装：机房光缆布线信息点布线及安装：协助安装防雷、消防系统产品.其中包括暗管喑线工程、综合布线工程、UPS配电工程。乙方具体负费：(1)暗管暗线工程中的配管穿线、底盒安装、面板安装、配线箱安装(2)综合布线工程中的配管、配槽、穿线、底盒安装、面板安装、机柜安装、配线架和理线器的安装，设备的安装和系统调试(3)UPS配电工程中的配管、配槽、穿线、底盒安装、面板安装、配电柜和电池组的安装和系统调试：(4)整个弱电工程采购部分包括:除综合布线工程所用的交换设备及ITS配电工程中所用的UPS主机由甲方采购外，其它材料和主材由乙方统一采购。二、甲乙双方的责任和义务1、甲方负贵协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提卜完成如卜工作：1）完成（地点名称）弱电综合布线系统（工程量为：约米金属桥架安装：架米的管路铺设；约1、信息点.布滋."吼：J一个机房信息点布线安装：约一条室内光缆布线：及协助安装防宙系统产品、消防系统产品）2提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。3、乙方保证统一若装（工作服）在现场施工及项目班组长每天到场。4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库.三、工程进度安排1、在甲乙双方协商下，计划在年月口前全部完工。2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商.四、工程验收时间工程完工后一月内，甲方应组织验收，无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。五、合同预兑金额本合同预算总金额为：（人民币）元整（000.00）六、结电方式工程量进行到50、时甲方向乙方支付合同总额%的假付款.工程验收合格后一周内付%;余款%一年内付清。乙方向甲方开据<省市建筑安装当用发票七、人力不可抗拒事故如因战争、火灾、水灾、台风、地优和其它人力不可抗力事故导致工期延误.则工期顺延，夷任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。八、违约费任甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理：乙方不遵守保密约定B应承担*同金额的百分之五十的扣款。九、解决争议的方式本介同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。十、合同生效及其它1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章:即生效。2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。3、本合同执行过程中，签订的补充协议届合同的组成部分。4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。甲方（签章）：乙方（签章）:法定代表或其委托人：法定代表或K委托人：地址：地址：开户行：开户行：帐号：帐号：签约时间：年一月一日签约地点：施工合同3甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立合同。一、工程概况工程地点：工程内容：二、合同工期开工日期：._年一月一日起至_年一月日止。遇天灾等不可抗拒因素可以顺延。三、质量标准工程质量标准.达到国家统一质量脸评合格标准。四、同价款工程完工以后以实际工程量计算.合计总价款元（大写人民币元）。五、付款方式工程开工前先付一%.工程竣工验收后一次性付清余款。六、安全贪任在施工过程中，乙方应制定安全规章制度，施工人员必须严格按照安全规章制度施工，杜绝违章作业“在施工过程中，出现一切工伤事故由施工方自行自负，甲方无关。七、本合同自签订之口起生效。八、本介同一式两份，甲乙双方各执1份,双方签字盖章后具有同等法律效力。甲方（盖顼）乙方（签章）年月日施工合同4建设单位：（以下简称甲方）施工单位：（以下简称乙方）依照中华人