建设工程勘察合同(GF.docx

建设工程勘察合同（GF建设工程勘察合同（GF-20240204）（岩土工程设计、治理、监测）（精选6篇）建设工程勘察合同（GF-2024-0204）（岩土工程设计、治理、监测）篇1工程名称：工程地点：合同编号：（由承包人编填）勘察证书等级：发包人:承包人：签订日期：中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制20_年三月发包人：承包人:发包人委托承包人承担：工程项目的岩土 工程任务，根据中华人民共和国民法典及国家有关法规，经发 包人、承包人协商一致签订本合同。第一条工程概况1. 1工程名称：1.2 工程地点:1.3 工程立项批准文件号、日期:1.4 岩土工程任务委托文号、日期:1.5 工程规模、特征:1.6 岩土工程任务（内容）与技术要求:1.7 承接方式:1.8 预计的岩土工程工作量:第二条发包人向承包人提供的有关资料文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第三条 承包人应向发包人交付的报告、成果、文件序号报告，成果，文件名称份数内容要求交付时间第四条工期本岩土工程自 年 月 日开工至年 月 日完工，工期为 天。由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同 第八条规定执行。第五条收费标准及支付方式5.1 本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准计取；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量 结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项 目，由发包人、承包人另行议定。5.2 本岩土工程费总额为 元（大写）,合同生效后3天内，发包人应向承包人支付预算工程费总额的20%, 计元作为定金（本合同履行后，定金抵作工程费）。5.3 本合同生效后，发包人按下表约定分 次向承包人预付（或支付）工程费，发包人不按时向承包人拨付工程费，从 应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。拨付工程费时间（工程进度）占合同总额百分比金额人民币（元）第六条变更及工程费的调整6.1本岩土工程进行中，发包人对工程内容与技术革新求提出 变更，发包人应在变更前 天向承包人发出书面变更通知，否则承包人有权拒绝变更；承包人接通知后于 天内，提出变更方案的文件资料，发包人收到该文件资料之日起 天内予以确认，如不确认或不提出修改意见的，变更文件资料自送达之 日起第 天自行生效，由此延误的工期顺延外，因变更导致承包人经济支出和损失，由发包人承担。建设工程勘察合同（GF20240204）（岩土工程设计、治理、 监测）篇2发包方：承包方：根据中华人民共和国合同法和建设工程勘察设计合同条例的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程名称一工程地点一工程规模；工程投资 O第二条委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书。（见附表一、二）第三条勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。勘察设计费的拨付办法，自合同生效后 天内，委托方应向承包方给付定金。合同度行后，定金抵作勘察设计费，不足部 分委托方应在 天内一次结清（或订为分若干次结清）。勘察任务的定金为勘察费的30,设计任务的定金为估算设计费的20%。本工程的勘察费为 元，估算设计费为兀O委托方不履行合同的，无权要求返还定金；承包方不履行合同 的，应双倍返还定金。第四条委托方的义务L委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供 的时间、进度与资料的可靠性负责。提供资料的内容，技术要求及 期限见附表三。2 .在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供以 下工作和生活条件：。3 .委托方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内 外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的承包方参加。4 .按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设 计费。5 .维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让给 第三方重复使用。第五条承包方的义务1 .承包方应在 年 月 日前提交有关勘察成果和设计文件，并承担责任。提交勘察成果的范围、进度和 质量，以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。详见附表四。2 .初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必 要修改，由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计 时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方 协商，另订合同。3 .设计单位对所承担设计任务书的'建设项目应配合施工，进行 设计技术交底，解决施工过程中有关设计的问题，负责设计变更和 修改预算，参加试车考核及工程竣工也收。对于大中型工业项目和 复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。常驻代 表费用由双方协商（另附协议）。第六条违约责任1 .因勘察设计质量低劣引起工程返工，或未按期提交勘察设计 文件拖延工期造成损失，由承包方继续完善勘察设计任务，并视造 成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。具体规定如下：2 .因勘察设计错误而造成工程重大质量事故，承包方除免收受 损失部分的勘察设计费外，还应付给委托方与直接受损失部分的勘 察设计费相等的赔偿金。3 .承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件，每拖 延一天，应向委托方交纳按勘察设计费5%。的违约金。4 .由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必 需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计, 委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。具体规定如下：5 .因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工或重作设计，应 另行增加勘察设计费用。6 .委托方超过合同规定的日期付费时，应偿付逾期的违约金。 违约金每逾期一天，按该工程勘察设计费的5%。计算。第七条争议的解决方式合同执行过程中如有争议，双方应及时协商做决。协商不成时, 双方属于一个部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或双方不 属于同一部门的，合同双方任何一方均可向 仲裁委员会申清仲裁，也可直接向人民法院起诉。第八条附则本合同未言明事项，一律按中华人民共和国合同法和建 设工程勘察设计合同条例规定执行。本合同附件：建设工程设计委托书、工程地质勘察委托 书、建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表、勘察 设计文件交付日期一览表等均为本合同的组成部分，具有同等的 法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效，正本 份，委托方、承包方各执1份；副本 份，分别报送 备案。委托方（盖章）：承包方（盖章）：法定代表人（签名）：法定代表人（签名）：委托代理人（签名）：委托代理人（签名）：地址：地址：开户银行：开户银行：帐号：帐号：电话：电话：年一月一日 年一月0签订地点：签订地点：建设工程勘察合同（GF20240204）（岩土工程设计、治理、监测）篇3发包方：承包方：根据中华人民共和国经济合同法和建设工程勘察设计合 同条例的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守第一条工程名称;工程地点;工程规模;工程投费 O第二条委托方根据本合规定填写藻设工程勘察设计委托书（见 附表一、二）第三条勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。勘察设计费的拨付办法，自合同生效后 天内，委托方应向承包方给付定金。合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分委托方应在 天内一次结清（或订为分若干次结清）。勘察任务的定金为勘察费的30%,设计任务的定金为估算设计费的20%。本工程的勘察费为 元估算设计费为 元。委托方不履行合同的，无权要求返还定金；承包方不履行合同的，应双倍返还定金。第四条委托方的义务1 .委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供 的时间、进度与费料的可靠性负责。提供资料的内容，技术要求及期限见附表三。2 .在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供以下工作和生活条件:(1) (2) (3) 3 .委托方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内 外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的承 包方参加。4 .按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设 计费。5 .维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让给 第三方重复使用。第五条承包方的义务1 .承包方应在 年 月 日前提交有关勘察成果和设计文件，并承担责任。提交勘察成果的范围、进度和质量，以及设计的阶段、进度、 质量和设计文件份数。详见附表四。2 .初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必 要修改，由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计 时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方 协商，另订合同。3 .设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工，进行 设计技术交底，解决施工过程中有关设计的问题，负责设计变更和 修改预算，参加试车考核及工程竣工险收。对于大中型工业项目和 复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加陵筱工程验收。常驻代 表费用由双方协商(另附协议)。第六条违约责任1.因勘察设计质量低劣引起工程返工，或未按期提交勘察设计 文件拖延工期造成损失，由承包方继续完善勘察设计任务，并视造 成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。具体规定如下：(1) (2) (3) 2 .因勘察设计错误而造成工程重大质量事故，承包方除免收受 损失部分的勘察设计费外，还应付给委托方与直接受损失部分的勘 察设计费相等的赔偿金。3 .承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件，每拖 延一天，应向委托方交纳按勘察设计费5%。的违约金。4 .由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必 需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计, 委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。具体规定如下：(1) (2) (3) 5 .因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工或重作设计，应另行增加勘察设计费用。6 .委托方超过合同规定的日期付费时，应偿付逾期的违约金。 违约金每逾期一天，按该工程勘察设计费的5%。计算。第七条争议的解决方式合同执行过程中如有争议，双方应及时协商解决。协商不成时, 双方属于一个部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或双方不 属于同一部门的，合同双方任何一方均可向工商局经济合同仲裁委 员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。第八条经双方协商一致，增加补充下列 项条款（没有增补以“空白”记入）。第九条附则本合同未言明事项，一律按中华人民共和国经济合同法和 建设工程勘察设计合同条例规定执行。本合同附件：建设工程设计委托书、工程地质勘察委托 书、建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表、勘察 设计文件交付日期一览表等均为本合同的组成部分，具有同等的 法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效，正本2份，委托方、承包 方各执1份；副本 份，分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。委托方（盖章）： 承包方（盖章）：地址：地址：法定代表人（签名）：委托代理人（签名）：一开户银行：帐号：电话：电挂：邮政编码：签约时间一年一月一日证意见经办人鉴（公）证机关（章）年 月 日法定代表人（签名）：委托代理人（签名）：一开户银行：帐号：电话：