建筑工程施工合同3份.docx
建筑工程施工合同（一）发包方（简称甲方）：代表人：承包方（简称乙方）：代表人：依据中华人民共和国合同法和建筑法及其他有关部门法律行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，自愿签订本施工合同。合同内容：一、承包范围：发包方把*工程的钢筋工工程承包给乙方，内容包括：钢筋制作、绑扎。二、承包价格：按照建筑施工图纸面积计算为准，每平方米*元Q三、图纸变更“亍计算。五、付款方式：本工程分*次付款，基础完工后付总款*%,每层完工后付总款的*%,剩余工程竣工验收后全部付清。六、因工人工资不到位乙方有权停工，后果由甲方承担。七、在施工中严格按照施工规程和质量验收标准进行施工，在工地要听从甲方施工员的一切安全，严把质量关。质量要求：按合格质量施工，保证质量。八、安全要求：在施工过程中，由甲方造成的意外伤害由甲方负责，乙方在工地或工地外的意外伤害由乙方自行负责。九、本合同未尽事宜，双方协商解决。十、本合同一式两份，签字后生效。甲方签字：乙方签字：年月曰建筑工程施工合同（二）甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法和建筑法及其他有关法律行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，自愿签订本施工合同。一、承包范围：新建院墙共*.*米，每米*.*元，共计*元。二、根据甲方标准要求施工，按规定期限完成本工程。三、在施工中严格按照施工规程和质量验收标准进行施工，在工地要听从甲方的一切安排，严把质量关。四、安全要求：在施工过程中，乙方在工地或在工地外的意外伤害由乙方自行负责。六、项目工期：本项目计划1月内完成，保质期一年。七、本合同未尽事宜，双方协商解决。八、本合同一式两份，签字后生效。甲方签字：乙方签字：2018年3月25日建筑工程施工合同（三）发包人（甲方）：承包方（乙方）：根据合同法和建筑安装工程承包合同条例的有关规定，结合本工程的情况，经甲、乙双方共同友好协商,为明确双方责任、义务，特签订本合同，以便双方共同遵守。一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、承建面积：4、结构形式及工程包含内容：张屯黄河滩区移民安置工程，除水电安装，门窗、防水、外墙保温，内外墙涂料、落水管、楼梯扶手以外的图纸内容（图纸包含的所有土建工程）。5、结算方式：据实结算（闷顶按标准层结算）6、材料标准：乙方严格按甲方确认的图纸施工，工程使用的材料符合设计要求，工程质量达到合格要求，执行国家相关标准。7、承包工期：天（因天气自然灾害造成误工、工期顺延）。8、工程承包额砖混结构：小写元/平方米大写元/平方米框架结构：小写元/平方米大写元/平方米二、双方责任（一）甲方责任1、三通一平，水电供至建筑物50米以内，水电费甲方承担。2、按合同规定及时支付工程款。3、委派现场代表做好有关文件签证，现场协调工作。4、工程验收：按图纸设计由建设验收部门验收，甲方必须在工程完成7天内组织验收，如不组织验收，一个月内应按合同付款。（二）乙方责任1、乙方在材料进场后，所使用材料自行管理，保质保量按期完成图纸确定的工程内容。2、负责管理好现场施工人员及施工安全，并承担相应的责任，爱护甲方的财物，并做好施工现场的安全管理工作，遵守甲方的有关规章制度。在施工过程中出现任何伤亡事故,由乙方自行负责，甲方无任何责任。乙方工人出施工现场出现任何事故与甲方无关，乙方工人进入施工现场必须穿工装,戴安全帽，如抓住一次，罚款20元。工人进入现场必须刷脸指纹。工人实名制发放工资，每个月乙方向甲方提供工资发放表，否则甲方不拨工程款。未经甲方允许，乙方工人不得上访闹事，否则甲方有权终止合同，并处相应的罚金。3、保修期一年，保修期内由乙方出工出料负责维修，因恶劣天气、地震、人为损坏等不可抗拒因素所造成的损坏不负责免费维修。三、违约责任1、如因甲方造成乙方停工，则工期顺延。2、如因甲方不能按合同约定支付工程款，乙方有权停工并保留追索有关损失的权力。3、如因乙方不能按期保质保量完成此工程或不符合图纸要求，甲方有权要求乙方予以更改、整改，并保留追索有关的权利。四、付款方式主体起至正负零，付至总工程款的15%,主体标准三层封顶一周内付至总工程款的50%,主体完工即封顶付至总工程款的60%,里外墙抹灰完成付至总工程款的70%吗，达到竣工验收标准后付至总工程款的80%O竣工验收后付至总工程款的95%,一年后付剩余5%质保金。1、工期的计算从垫层可以施工为开工日计算。2、本协议*万元保证金，合同签订后，先交*万元,待开挖地槽时再交*万元，保证金工程起到正负零时押金退给50%,到工程2次拨款时押金退完。五、其他1、如有更改或增减工作量，经双方协商确认后施工，在进行工程核算时，增减工作量的计算依据，按合同报价单所对应的项目（或单位平方造价）计算后结算。2、如因甲乙双方履行本合约时产生的争议，经双方协商后不能解决时，在施工地点所属法院进行裁定。3、如遇有不可抗拒的自然条件与自然环境造成损坏，乙方不予承担责任。4、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自签字之日起生效，违约负法律责任。5、未尽事宜，双方共同协商解决。甲方：代理人：年月日乙方：代理人：年月日
