变配电施工合同.docx

变配电施工合同甲方：乙方：鉴于甲、乙双方经过协商，甲方将“XX”小区项目的配电工程交由乙方进行施工，现就双方的责任、权利、义务作如下规定，以兹双方共同信守执行。第一条工程名称及地点1 .工程名称：XX配电工程2 .地点：XXXX第二条承包方式乙方按照甲方提供的经过图审的配电施工图纸（低压配电房等必须有经过电力等有关部门审核合格的图纸）承包施工，负责工程范围和工程量内所有配电设备及主材、辅料的采购、成套、安装、配电设备调试及负责协助办理用电相关手续。第三条乙方的施工范围和主要工程量1 .根据工程设计图纸负责该配电工程，从高压变压器的低压出线一侧起到各业主用户表厢的（含用户表厢及电能卡表）所有供配电设备的采购和安装调试验收合格；所有供配电设备必须有合格证，电表必须取得当地供电及计量部门的检验认可。第四条双方的权利和义务2 .甲方的权利和义务：（1）甲方应向乙方提供符合要求的施工图纸,并对乙方进行技术交底。（2）甲方应按照合同约定的时间和方式支付工程款项。（3）甲方应协调乙方与其他施工单位之间的关系，确保施工顺利进行。3 .乙方的权利和义务：（1）乙方应按照合同约定的时间和方式完成施工任务，确保工程质量符合要求。（2）乙方应按照合同约定采购设备和材料，保证设备和材料的质量符合要求。（3）乙方应按照合同约定办理用电相关手续，确保工程合法合规。第五条工程验收与结算1 .乙方应在工程完工后7天内向甲方提交验收申请报告，甲方应在接到报告后7天内组织验收。2 .验收合格后，甲乙双方应签署验收合格证书。甲方应在验收合格证书签署后10天内支付工程款项。3 .若工程存在质量问题，乙方应负责无偿修复或返工。返工或修复后的工程应重新进行验收。4 .结算方式：按实结算，结算金额为完成工程量乘以单价。第六条违约责任1 .若甲方未按照合同约定的时间和方式支付工程款项，乙方有权要求甲方支付违约金。违约金的金额为未支付款项的1%。/天。2 .若乙方未按照合同约定的时间和方式完成施工任务，甲方有权要求乙方支付违约金。违约金的金额为未完成工作量价值的1%。/天。3 .若乙方采购的设备和材料不符合要求，甲方有权要求乙方更换或退货，并支付因此产生的额外费用。若因此造成工期延误，乙方还应承担相应的违约责任。4 .若因乙方原因导致工程验收不合格或无法通过验收，乙方应负责无偿修复或返工，并承担因此产生的额外费用。若因此造成工期延误，乙方还应承担相应的违约责任。5 .若因甲方原因导致工程无法按期开工或中途停工，甲方应承担因此产生的额外费用。若因此造成工期延误，甲方还应承担相应的违约责任。6 .若因不可抗力因素导致工程无法按期完工，甲乙双方均不承担违约责任。但双方应积极协商解决，以减小因不可抗力因素造成的损失。第七条争议解决方式1 .若甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应首先协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。2 .在争议解决期间，除涉及争议的部分外，其他条款应继续履行。第八条其他条款1 .本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程验收合格、结清工程款项后终止。2 .本合同一式二份，甲乙双方各执一份。未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方:日期:乙方:日期: